ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
- Algemeen
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering en installatie van Turnkey Machines enerzijds en de levering van Technology Packages anderzijds, alsook de daarmee gepaard gaande spare parts en onderdelen, hierna gezamenlijk “de goederen”, door CNC Solutions BV (hierna “CNC SOLUTIONS ”) met KBO nr. BE0886.533.280 en zetel te Krommebeekstraat 46, 8930 Menen, aan zijn klanten, en dit met uitsluiting van enige (inkoop)voorwaarden van klanten.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant van de offerte.
2.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de offertes geldig gedurende een periode van 60 dagen datum offerte.
2.3. Wijzigingen aan de offerte van CNC SOLUTIONS zijn slechts geldig indien zij door CNC SOLUTIONS schriftelijk zijn bevestigd.
3. Tekeningen en beschrijvingen
3.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.
3.2. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven uitsluitende eigendom van CNC SOLUTIONS en mogen zonder diens toestemming niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.
4. Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT)
4.1. Zodra de Turnkey Machines volledig afgewerkt zijn conform de contractuele specificaties, zijn deze gebruiksklaar. Voorafgaand aan de levering, meldt CNC SOLUTIONS dit aan de klant en zal CNC SOLUTIONS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, overgaan tot het uitvoeren van de contractueel bepaalde testen op de fabricageplaats, teneinde vast te stellen of de Turnkey Machine in overeenstemming is met de contractuele specificaties. CNC SOLUTIONS geeft de klant tijdig kennis van deze testen, opdat de klant tijdens de testen vertegenwoordigd kan zijn. Indien de klant niet vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aanhem toegezonden en als correcte weergave beschouwd.
4.2. CNC SOLUTIONS draagt alle kosten voor de eigenlijke testen die op de fabricageplaats worden uitgevoerd. De klant draagt de kosten voor verplaatsing, verblijf, honoraria en andere van degenen die hem bij deze testen vertegenwoordigen.
4.3. Indien uit deze testen blijkt dat de Turnkey Machine niet in overeenstemming is met de contractuele specificaties, verhelpt CNC SOLUTIONS de tekortkoming(en) zo spoedig mogelijk. Nadien worden nieuwe testen uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbetekenend is en geen enkele impact heeft op de correcte werking. Nadat de testen met goed resultaat zijn uitgevoerd, worden de goederen geleverd.
4.4. Enige aanpassingen aan de goederen na levering op verzoek van de klant worden hem aangerekend in regie aan het dan geldende uurtarief.
4.5. Na installatie van de Turnkey Machines op locatie, wordt deze getest door en op kosten van CNC Solutions teneinde te bepalen of deze voldoet aan de contractuele specificaties. CNC Solutions deelt de klant schriftelijk mee wanneer de Turnkey Machine gereed is voor oplevering met vermelding van de datum voor opleveringtesten zodat de klant bij deze testen vertegenwoordigd kan zijn. Indien uit de opleveringstesten blijkt dat de Turnkey Machine niet in overeenstemming is met de contractuele specificaties, verhelpt CNC Solutions de tekortkomingen zo spoedig mogelijk waarna de opleveringstesten opnieuw worden uitgevoerd.
De Turnkey Machine wordt opgeleverd indien de opleveringstesten met goed resultaat zijn uitgevoerd. Indien partijen overeenkomen om geen opleveringstesten uit te voeren, wordt de Turnkey Machine opgeleverd door schriftelijke mededeling hiervan door CNC Solutions aan de klant na voltooiing van de installatie.
Bij afwezigheid van de klant tijdens de opleveringstesten wordt het testverslag door hem als correcte weergave beschouwd. Bij gebruik van de Turnkey Machine door de klant voorafgaand aan de opleveringstesten, wordt deze geacht opgeleverd te zijn.
5. Overgang van risico
5.1. Technology Packages worden geleverd FCA CNC Solutions Menen (Incoterms 2020) en definitief in ontvangst genomen. CNC SOLUTIONS geeft tijdig een streefdatum op aan de klant, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. Indien CNC SOLUTIONS is opgetreden om aan de klant een of eender ander vervoermiddel te bezorgen of om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs worden aangerekend.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de Turnkey Machines geleverd en geïnstalleerd door CNC Solutions op de contractueel overeengekomen locatie van de klant, voor rekening van CNC Solutions en gaat het risico over bij oplevering van de Turnkey Machine na installatie. De klant verschaft tijdig toegang tot de locatie en voorziet de noodzakelijke uitrusting, hefwerktuigen, aansluitingen en personeel waar de Turnkey Machine moet worden geïnstalleerd. Vóór aanvang van de installatie zal de klant CNC Solutions informeren over alle relevante, op de locatie geldende veiligheidsvoorschriften. Indien de klant aan een van deze voorwaarden verzuimt, dient hij alle daardoor ontstane kosten aan CNC Solutions te vergoeden.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van CNC SOLUTIONS tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.
6.2. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van CNC SOLUTIONS blijven.
7. Leveringstermijnen
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
7.2. Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door CNC SOLUTIONS, mag de klant niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen.
CNC SOLUTIONS voorziet in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de klant. Indien de klant dit verzoekt, zorgt CNC SOLUTIONS, voor rekening van de klant, voor de verzekering van de goederen.
8. Betaling
8.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.
8.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Tenzij anders is bepaald, zullen de prijzen voor overeenkomsten met een looptijd van langer dan 1 jaar herzien worden door toepassing van de prijsherzieningsformule als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd.
8.3. Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een interest op van 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledige maand beschouwd wordt. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt ten titel van forfaitair schadebeding, het factuurbedrag automatisch en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 15%, met een minimum van € 100 en dit onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.
8.4. Klachten omtrent de factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd aan CNC SOLUTIONS gericht te worden binnen acht dagen na datum factuur op straffe van verval.
8.5. Alle huidige en toekomstige belastingen, bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de klant.
9. Financiële waarborgen
CNC SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de klant in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de klant op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.
10. Ontbindend beding
Indien een factuur ook na een eerste aanmaning overeenkomstig de daarin vooropgestelde betalingstermijn onbetaald blijft, of in geval van toepassing van artikel 9, behoudt CNC SOLUTIONS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
CNC SOLUTIONS heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken en behoudt zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de prijs, met een minimum van 50.000 EURO te eisen.
11. Garantie
11.1. Zichtbare gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden ten laatste 8 dagen volgend op de levering van de Technology Package dan wel oplevering van de Turnkey Machine. Na verloop van deze termijn zijn deze klachten onontvankelijk en worden de geleverde goederen als definitief aanvaard beschouwd.
11.2. CNC SOLUTIONS verleent een garantie voor verborgen gebreken gedurende een termijn van 1 jaar volgend op de levering van de Technology Package dan wel de oplevering van de Turnkey Machine, gedurende dewelke CNC SOLUTIONS zal bepalen en overgaan, tot herstel of vervanging van het gebrek. Enige kosten voor verplaatsing en accommodatie zijn hiervan uitgesloten en zijn steeds ten laste van de klant.
Zijn hiervan uitgesloten gebreken aan de goederen die het gevolg zijn van overmacht, niet-adequaat gebruik, foutieve manipulatie, gebrekkig onderhoud of ongeautoriseerde wijzigingen door de klant of derden en normale slijtage alsook, ingeval van Technology Packages, van enige integratie daarvan door de klant. CNC SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit door de klant aangeleverde materialen, uit een door de klant bedongen of gespecificeerd ontwerp of die te wijten zijn aan verkeerdelijke instructies van de klant.
11.3. Verborgen gebreken worden onmiddellijk na ontdekking ervan schriftelijk door de klant aan CNC SOLUTIONS gemeld met een beschrijving ervan, op straffe van verval. De klant zal alle maatregelen nemen teneinde de schade te beperken. Bij vervanging wordt CNC SOLUTIONS eigenaar van de vervangen onderdelen, deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de klant.
11.4. Onverminderd het voorgaande en behoudens grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid van CNC SOLUTIONS in elk geval uitgesloten voor de geschiktheid van het goed voor een specifiek doel van de klant, voor schade aan de door de klant gefabriceerde producten of aan producten waarvan de goederen van CNC Solutions deel uitmaken, voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, zoals schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen, productieverlies, gederfde winst, werkonderbrekingen of commerciële schade. De totale aansprakelijkheid van CNC SOLUTIONS is in elk geval steeds beperkt tot maximaal de contractwaarde.
11.5. De klant zal CNC SOLUTIONS vrijwaren en schadeloos stellen tegen aanspraken of vorderingen van derden op grond van schade die voortvloeit uit punt 11.2. of uit de toepassingen van de klant die mede door middel van de goederen tot stand kwamen.
12. Bevrijdende omstandigheden
12.1. Elke onvoorzienbare gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van CNC SOLUTIONS of van een van diens toeleveranciers of waardoor hij gedwongen wordt de opdracht tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld brand, militaire mobilisatie, oorlog en de daaraan verbonden gevolgen, beslag, pandemie, grondstoffenschaarste, energiebeperkingen, (cyber)terrorisme, stakingen of lock-out) en ontslaat CNC SOLUTIONS van alle aansprakelijkheid dientengevolge.
De tijdelijke onderbreking van de opdracht wegens overmacht brengt van rechtswege een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn zonder schadevergoeding met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normaal noodzakelijk is om de uitvoering van de opdracht weer op gang te brengen.
12.2. CNC SOLUTIONS brengt de klant onmiddelijk schriftelijk in kennis indien hij zich op bovenvermelde omstandigheden beroept, alsook van het aflopen daarvan. Indien de duur van de overmachtsituatie langer dan 90 dagen aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om de opdracht definitief stop te zetten zonder enig recht op schadevergoeding.
13. Cyberveiligheid
13.1. De partijen zullen de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht
(1) van de netwerk- en informatiesystemen te garanderen en de gebruikers van dergelijke systemen en andere personen die getroffen worden door cyberincidenten, te beschermen;
(2) van de vertrouwelijke informatie, daarbij inbegrepen persoonsgegevens, te waarborgen om bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of openbaarmaking.
Hierbij houden de partijen rekening met (i) de stand van de techniek, (ii) de met deze maatregelen gepaard gaande uitvoeringskosten, (iii) de aard, de omvang en het voorwerp van de overeenkomst, (iv) de risico's bij accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde onthulling van of ongeoorloofde toegang tot bezorgde, opgeslagen of op een andere manier verwerkte vertrouwelijke informatie, en (v) de waarschijnlijkheid dat het cyberincident een impact zal hebben op de vertrouwelijke informatie.
13.2. In geval van een cyberincident, zoals elke gebeurtenis met een daadwerkelijk schadelijk effect op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en vertrouwelijke informatie, zal de desbetreffende partij onmiddellijk de andere partij op de hoogte stellen van het cyberincident van zodra zij hiervan kennis heeft. Deze Partij verstrekt alle beschikbare informatie over de aard en de omvang van het cyberincident, en de maatregelen die worden genomen om het cyberincident te bestrijden en de schade te beperken. Indien persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een cyberincident, zal de desbetreffende Partij de verplichtingen volgend uit de artikelen 33 en 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 betreffende de melding van een inbreuk van persoonsgegevens naleven.
14. Toepasselijk recht
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15. Bevoegde rechtbank
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van CNC SOLUTIONS bevoegd.
16. Deelbaarheid
---------------------
BIJLAGE
PRIJSHERZIENINGSFORMULE
Voor aannemingen van in de fabriek uit te voeren werken en leveranties zou de formule moeten zijn:
waarin:
P= factuurprijs
= eerste basisprijs op ……… (datum)
= prijs van ……… (een bepaalde grondstof)
op ……… (datum) overgenomen uit ……… (een bepaalde publicatie, zegge ………EURO
M = prijs van dezelfde grondstof op ……… (datum)
(prijs bij bevoorrading of facturering)
So = de index voor de referteloonkost voor bedrijven uit de metaalverwerkende nijverheid, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria op ……… (datum)
OFWEL
S = hetzelfde loon op ……… (datum)
a – b – c = worden door de coëfficiëntwaarden vervangen